建設工程的結算週期很長，造價的爭議常導致拖欠款債權不落實，遇到工程欠款對於施工企業來說將是很大的打擊，有時候都可能面臨破產。在工程結束的時候，發包方應該及時結清工程款，但是由於種種原因，發包方會拖欠，這一拖就不知道什麼時候結清，承包方也頭大。這種情況怎麼辦？
1、明確約定工程款支付期限、逾期利息及調價方法
工程款包括預付款、進度款、結算款和保脩金。如果使用《建設工程施工合同》示範文本的，其第二節通用條款部分明確約定了各類工程款的付款數額、支付期限、催告期限和計息始期;如未使用的，應當參照約定之。對利息支付標準和付息時間無約定或約定不明的，適用《建設工程施工合同司法解釋》第17和18條。另外，滯納金與利息的性質不同，可以另行約定欠款滯納金。
因設計變更可能導致工程量增加，為公平起見，承包人應當明確約定固定價風險範圍之外合同價款的調整方法，比如將材料價格漲幅度、工程量增減量或工期超過某限度等作為可調條件。另外，承包商不要約定將設計變更、工程量增減導致價款增加部分作為讓利，否則不能請求追加工程款。
2、合理利用“逾期認可”條款
當事人約定，發包人收到竣工結算文件後，在約定期限內不予答覆，視為認可竣工結算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的，應予支持。本條款有效地遏制某些發包人以拖延決算為手段達到拖延工程款之目的，為了更好的保護承包人的利益，承包人應當在施工合同中明確約定答覆期限和逾期答覆的法律後果——過期視作認可。提起訴訟時，法院可以依據送審價為準判決工程款。
3、重視簽證管理
簽證是施工合同履行過程中按照合同約定或施工慣例對支付各種費用、順延工期、造價調整、賠償損失等事宜雙方意思表示一致後達成的協議。憑藉簽證，可以要求發包人增加工程款和延長工期，故承包人必須高度重視。應當簽證的情形包括但不限於：圖紙延誤、開工延期、工期延誤、價款調整、工程量確認、設計變更導致工程量或者質量標準增加、指令變更等。簽證載體包括：簽證單、補充協議、會議紀要、來往信函、數據電文等。
4、訴訟時效內依法維權
發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。” 承包人可以據此主張優先受償權，且此優先受償權優先於銀行的抵押權及其他債權人的債權，可以更好的保護承包人的利益。
索賠是合同履行中，當發包人未履行合同義務或者發生錯誤造成損失時，承包人要求對方賠償的請求。索賠成功後，工程款可以追加，故索賠事件發生後，承包人應當及時向工程師發出索賠通知。竣工驗收後，應當及時向發包人送交完整結算資料，請求結算。欠款形成後，要在訴訟時效內主張權利，以防喪失勝訴權。
5、解除合同
當發包人嚴重違約時，承包人可以解除合同，並依據法律規定，要求發包人支付工程款、違約金，賠償損失(包括直接損失和可得利益)。
很多人不知道，法寶律師先打官司後收費
其實打官司也就那麼回事，只是如果官司打輸了，不但舊賬要不回，還會憑添新的開銷。基於這樣的現狀，法寶在線律師服務平臺開創性的提出“先打官司後收費”的新模式，法寶在線對大額經濟糾紛案件進行墊錢，墊錢款項包括當事人訴訟及仲裁過程中的訴訟費、財產保全費、擔保費、鑑定費、公告費、評估費和律師費等費用，待案件勝訴且執行回款後再收費；將當事人的利益和律師進行捆綁，讓律師從當事人切身利益和案件實際情況出發，切實、負責的對待訴訟的每一個環節。同時，法寶在線在全國一二三線城市都有律師，可以幫助當事人在所屬地尋找到合適的專業律師。
其實，打官司不可怕，花錢還輸了官司才可怕！
如果您現在正遇到法律糾紛的煩惱，一定要聯繫法寶在線律師，因為找法寶律師沒有訴訟風險——案件不贏不收取任何費用！聯繫方法就是點擊圖片所指的【瞭解更多】
閱讀更多 l法寶在線l 的文章
